ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ № ______
(фамилия, имя, отчество)
именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ___________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в Приложении №1 к настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой частью, в установленный договором срок на объекте по адресу:
________________________________________________________________________________________________
(местонахождение объекта работ)
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в Приложении №1 к настоящему договору, собственными силами с использованием материалов Заказчика.
1.3. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ в пределах взятых на себя обязательств, сторонние организации в качестве субподрядчиков, при этом Подрядчик несет за деятельность этих организаций полную ответственность.
1.4. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договором цену.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ определяется договорной ценой, в соответствии с Приложением №1 к настоящему договору.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами в соответствии с Приложением №1 к настоящему договору.
3.2. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков производства работ.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ
4.1. По соглашению сторон Подрядчик может принять на себя обязанность полностью или частично обеспечить Заказчика необходимыми Черновыми материалами, указанными в Приложении №2.
4.2. Сторона, в обязанность которой входит обеспечение работ материалами, несет ответственность за качество и обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.
5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
5.1. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется:
5.1.1. Выполнить, указанные в Приложении №1, работы качественно и в срок силами квалифицированных работников, имеющих право на работу в соответствии с действующим законодательством.
5.1.2. При выполнении работ обеспечить выполнение установленных правил техники безопасности.
5.1.3. При выполнении работ в отсутствие на объекте Заказчика не допускать нахождение на объекте посторонних лиц.
5.1.4. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов в течение 5 рабочих дней, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта
5.1.5. Осуществлять по завершении работ поверхностную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов.
5.1.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.
5.1.7. Своевременно за 3 дня предупреждать Заказчика о возможности нарушения технологического процесса (в том числе в связи с отсутствием материалов).
6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
6.1. Для реализации настоящего договора Заказчик обязуется:
6.1.1. Предоставить, в установленные договором сроки, объём работ согласно Приложению №1 к настоящему договору.
6.1.2. Обеспечить строительную готовность объекта и отдельных видов работ для производства Подрядчиком порученных ему по договору работ не позднее дня начала работ.
6.1.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим договором.
6.1.4. Обеспечить Подрядчика Чистовыми материалами, указанными в Приложении №3, необходимыми для производства работ, указанных в Приложении №1 к настоящему договору.
6.1.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.
7. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
7.1. Заказчик приступает к приемке выполненных работ (или этапа работ) по факту получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.
7.2. Сдача выполненных работ (или этапа работ) Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. В случае отказа одной из сторон подписать акт в нем делается пометка об этом и акт подписывается другой стороной с правом на обжалование в суде.
8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
8.1. Гарантийный срок устанавливается в 12 месяцев. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, кроме недостатков, которые произошли вследствие нормального износа объекта, усадки, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами; обязан их устранить за свой счет в течение 28 дней. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
9. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ
9.1. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком на основании акта сдачи–приемки выполненных работ в соответствии с объемами работы и стоимостью каждого этапа работы.
9.2. Оплата каждого этапа работы производится в пятидневный срок после подписания акта сдачи- приемки каждого этапа работы. Окончательный расчет производится после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику.
10. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, и это приведет к задержке выполнения работ, Подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ на соответствующий период.
10.2. Недостатки, допущенные не по вине Подрядчика, устраняются им за отдельную оплату в сроки, оговоренные сторонами в дополнительном соглашении. Подрядчик вправе отказаться от выполнения таких работ, если устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего договора либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.
10.3. В случае обнаружения в ходе выполнения Договора скрытых дефектов или работ, не учтенных в Договоре по объективным причинам не по вине Подрядчика, Подрядчик имеет право потребовать заключения дополнительного соглашения на данные работы или прекращения договорных взаимоотношений с полной компенсацией произведенных затрат. При заключении соглашения на дополнительные работы, по согласованию с Подрядчиком, сроки окончания работ увеличиваются на период проведения дополнительных работ.
11. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
11.1. Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба третьим лицам, если он возник по его вине в ходе выполнения работ по настоящему Договору, а также в период гарантийной эксплуатации объекта вследствие дефектов, вы званных результатом выполненных им работ.
11.2. В случае задержки в технологическом процессе проведения работ по вине Заказчика (в том числе в связи с отсутствием Чистовых материалов), срок выполнения работ Подрядчиком по настоящему договору продлевается, о чем составляется и подписывается Сторонами дополнительное соглашение к настоящему договору.
11.3. Подрядчик несет ответственность за порчу материалов и имущества Заказчика на время проведения ремонта. Подрядчик обязан оплатить испорченные материалы/имущество согласно платежным документам.
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон или протоколом, становящимися с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего договора.
13. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
13.1. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:
13.1.1. Предоставления Заказчиком материалов, которые нельзя использовать без ухудшения качества выполняемых работ и отказа Заказчика от их замены.
13.1.2. Задержки Заказчиком расчетов за выполненные работы более чем на 5 дней, если выполнение объема работ предполагает два и более этапов.
13.1.3. При расторжении договора по инициативе одной из сторон, Подрядчик обязан передать Заказчику результаты незавершенной работы, а Заказчик обязан компенсировать Подрядчику произведенные затраты.
14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
14.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
14.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.
14.3. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий, наводнений, военных действий, гражданских беспорядков, изменений законодательных актов РФ) или иных обстоятельств, находящихся вне объективного контроля сторон, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на изменение условий исполнения настоящего Договора. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельств. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна при наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы немедленно известить об этом другую сторону в письменной форме.
14.4. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
15. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик __________________________________ Подпись Заказчика |
Подрядчик __________________________________ Подпись Подрядчика ________________ / _____________ |
Приложение №1
СМЕТА НА РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Приложение №2
СМЕТА НА РАСХОДНЫЕ (ЧЕРНОВЫЕ) МАТЕРИАЛЫ
Приложение №_____ к Договору №__________ от ____________2018 г.
Приложение №3
ПЕРЕЧЕНЬ ЧИСТОВЫХ (ОТДЕЛОЧНЫХ) МАТЕРИАЛОВ
Приложение №_____ к Договору №__________ от ____________2018 г.
Время на чтение: 9 минут
Договор подряда на ремонт квартиры – основной документ, необходимый для оформления отношений между заказчиком работ и исполнителем. Заключение договора исключительно выгодно обеим сторонам, поэтому не стоит пренебрегать его подписанием. Этот юридический документ содержит все существенные условия оказания услуг по проведению ремонта – стоимость, объем и виды работ, сроки выполнения, ответственность сторон.
Скачать договор вы можете, нажав на кнопку ниже, но чтобы вы понимали все детали, рекомендуем прочесть нашу статью:
Четкое изложение условий в тексте сделки закрепляет обязательства сторон друг перед другом:
- У подрядчика (мастера) возникает обязанность производить ремонт качественно и в установленные сроки, а у заказчика (хозяина) – принимать выполненные работы и вовремя оплачивать их стоимость.
- Наличие правильно оформленного договора о позволит избежать спорных и конфликтных ситуаций, а также сделает затруднительным уклонение сторон от своих обязательств.
Для чего нужен договор?
Если при выборе между строительной фирмой, индивидуальным предпринимателем и физическим лицом в качестве подрядчика на оказание услуг по ремонту квартиры вы остановились на последнем, не стоит отказываться от заключения договора, ведь он имеет юридическую силу независимо от статуса подписавших его лиц.
Мнение эксперта
Кожевникова Екатерина Сергеевна
Оформление сделки выгодно как заказчику, так и подрядчику, ведь письменное закрепление договоренностей дает уверенность каждой стороне.
Многие, затевая ремонт, в первую очередь беспокоятся об удешевлении и ускорении его проведения, при этом отдельные вопросы организации процесса остаются неразрешенными.
Обывателям до начала ремонтных работ редко приходит в голову позаботиться о четком закреплении способа разрешения некоторых вопросов:
- кто закупает и доставляет необходимые стройматериалы на объект;
- как осуществляется учет средств, расходуемых на приобретение материалов;
- как происходит приемка работ;
- каким документом подтверждается факт оплаты;
- в каких случаях у подрядчика возникает ответственность за дефекты и недостатки ремонта.
Заключив грамотный договор подряда с указанием важных для вас условий выполнения ремонтных работ, вы обезопасите себя от неприятностей, связанных с нежеланием стороны договора нести ответственность.
Предпочитая «разбираться с возникающими проблемами по мере их поступления», хозяева квартир часто сталкиваются с отказом исполнителей работ нести ответственность за те или иные обстоятельства. Например, за ущерб, по неосторожности нанесенный имуществу заказчика либо соседей, не обеспечение сохранности стройматериалов, закупку и использование в работе некачественных материалов. Если между заказчиком и подрядчиком нет договорных отношений, защитить свои права или потребовать возмещения ущерба будет затруднительно.
Какие условия необходимо прописать?
Согласно действующему законодательству, условия сделок подразделяются на существенные (обязательные для указания в тексте) и дополнительные (прописываются по желанию сторон).
Рассмотрим все основные условия для договора подряда о ремонте квартиры, заключаемого между физическими лицами.
Существенные условия
К обязательным условиям относятся:
Четкое описание (виды, объем и содержание) работ, для выполнения которых заключен договор.
Даты начала и окончания ремонта указываются обязательно. Если работы осуществляются поэтапно, прописываются начальный и конечный сроки каждого этапа.
Мнение эксперта
Кожевникова Екатерина Сергеевна
Юрисконсульт, практикую с 2004 года. Осуществляю полное юридическое сопровождение предпринимательской деятельности строительных компаний и ИП.
Важно: поскольку перечисленные выше условия являются обязательными, неуказание их в договоре может повлечь его признание незаключенным.
Дополнительные условия
Следующие моменты прописываются в договоре по желанию заказчика.
Отчетность подрядчика перед заказчиком
Если есть договоренность о том, что исполнитель сам закупает необходимые стройматериалы, нелишним будет предусмотреть его обязанность предоставлять заказчику оригиналы товарных чеков и квитанций, подтверждающих расходование средств на приобретение материалов.
Стоимость работ
Не относится к существенным условиям, однако рекомендуется указывать цены либо в тексте договора, либо в прилагаемой смете. Если договор не содержит указание стоимости, то, в соответствии с законом, применяются средние цены, установленные в регионе за выполнение аналогичных работ.
Приемка выполненных работ
Лучше четко прописать это условие в тексте договора, поскольку, согласно закону, этот процесс оформляется отдельным документом – актом, который подписывается и заказчиком, и подрядчиком. При отсутствии акта в случае необходимости (например, в суде) доказать тот факт, что работы были выполнены и приняты заказчиком, будет невозможно.
Согласно статье № 724 ГК РФ, минимальный срок гарантии на все производимые работы составляет 2 года. Но никто не запрещает указывать срок больше, чем указано в законе. Хороший мастер может давать гарантию до 5 лет!
Ответственность сторон
Важность включения в договор этого условия не требует объяснений. По своему усмотрению можно прописать, в каких случаях возникает ответственность (нарушение условий сделки, просрочка выполнения обязательств и т. д.), размер возмещения убытков (например, твердая денежная сумма или процент от общей цены договора), установить величину штрафа или неустойки.
Срок действия
Многие ошибочно полагают, что договор действует только в рамках прописанного в нем срока. Это неверно. В договоре четко указывается дата окончания работ, но если к этому дню завершить ремонт не удалось, договор продолжает действовать на прежних условиях (с просрочкой исполнения) пока все обязательства по нему не будут выполнены в полном объеме обеими сторонами.
Важно указать способы урегулирования спорных вопросов.
Бывает так, что стороны не могут продолжать сотрудничество по тем или иным причинам. Для этого необходимо предусмотреть порядок расторжения договора.
Заключительные положения и подписание документа
В заключении прописываются все ранее не описанные обстоятельства, способы внесения изменений в договор и список сопроводительной документации.
Закон предписывает заключать договоры между физическими лицами при цене сделки более 10 000 (десяти тысяч) рублей в простой письменной форме, не предполагающей заверения у нотариуса или другим способом.
Собственноручное подписание – достаточное подтверждение того, что сделка заключена юридически грамотно.
Если перечень выполняемых работ обширный, имеет смысл составить подробную смету с указанием их видов и стоимости. Ее прикладывают к договору и заверяют подписями заказчика и подрядчика. После подписания сметы установленная цена уже не может быть изменена в одностороннем порядке.
Мнение эксперта
Кожевникова Екатерина Сергеевна
Юрисконсульт, практикую с 2004 года. Осуществляю полное юридическое сопровождение предпринимательской деятельности строительных компаний и ИП.
Важно! Не следует подписывать договоры и сметы, где о предстоящих работах указано, например, в таком виде: «Ремонт квартиры – стоимость: 100 000 рублей».
Во-первых, как было указано выше, договор, в котором не конкретизирован его предмет, признается незаключенным. То есть, при возникновении спора или конфликта, такой договор не будет рассматриваться судом.
Во-вторых, под такое понятие как «ремонт квартиры» может подпадать обширный перечень работ (от капитального до косметического). Если виды работ детально не прописаны, доказать, о чем именно была договоренность с мастером, будет невозможно.
Смета должна быть максимально подробной, с указанием видов работ, их количества, стоимости за единицу измерения и общую стоимость!
на ремонт квартиры Гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту квартиры по адресу: , именуемый в дальнейшем Объект, согласно проектно сметной документации, прилагаемой к настоящему договору и пожеланиями Заказчика, выраженными в письменной форме.
2. СТОИМОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Стоимость работ и материалов (в соответствии с приложением №2) по настоящему Договору составляет рублей.
2.2. Стоимость материалов определяется фактическими ценами в соответствии со сметой и выбором Заказчика.
2.3. Сроки выполнения работ составляют с момента начала работ на объекте. В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности.
2.4. В случае, если в ходе выполнения работ по настоящему Договору обнаружится необходимость проведения работ, не предусмотренных сметой, стороны письменно согласовывают новые сроки, стоимость и порядок выполнения дополнительных объемов работ, что оформляется соответствующими дополнениями к настоящему Договору.
2.5. В случае увеличения стоимости материалов более чем на %, и обоснования Подрядчиком увеличения цены, Заказчик обязуется оплатить разницу между сметной и фактической стоимостью материалов.
2.6. Приложение №1 (Смета) является неотъемлемой частью данного договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Заказчика:
3.1.1. Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения, оплатить Подрядчику работы согласно смете и материалы согласно перечню.
3.1.2. К моменту начала работ по настоящему Договору обеспечить надлежащую подготовку Объекта для своевременного начала работ, нормального их ведения и завершения в срок.
3.1.3. Своевременно обеспечивать работы отделочными материалами.
3.1.4. В срок не позднее дней со дня письменного представления рассматривать извещения, уведомления и другие документы, представляемые Подрядчиком в связи с выполнением его обязательств по настоящему Договору.
3.1.5. Предоставить Подрядчику помещение для складирования материалов и бытовое помещение для рабочих.
3.1.6. Обеспечить возможность отключение стояков отопления и водоснабжения, опрессовки системы, если будут проводиться сантехнические работы.
3.1.7. Возможность отключения электроснабжения.
3.1.8. Совместно с представителем Подрядчика подписать акт приемки объекта для производства работ по настоящему Договору.
3.2. Обязанности Подрядчика:
3.2.1. Приступить к выполнению работ по настоящему Договору в срок не позднее дней с момента получения авансового платежа Заказчика.
3.2.2. Выполнить своими силами и техническими средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.2.3. Обеспечить выполнение ремонтных работ в соответствии с требованиями действующих в России Строительных норм и правил (СНиП), правилами Госгортехнадзора, пожарной безопасности, техники безопасности, санитарными нормами и правилами производства работ в г. .
3.2.4. По окончании работ, в течение дней на Объекте передать строительную площадку освобожденной от строительного мусора и техники.
3.2.5. Подрядчик имеет право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору, требующих специальных лицензий и разрешений. При этом ответственность за качество и сроки выполняемых такими лицами работ несет Подрядчик.
3.2.6. Обеспечить производимые в соответствии с условиями настоящего Договора работы на объекте всеми необходимыми материалами (согласно приложения №2), деталями и конструкциями, а также оборудованием и строительной техникой.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ
4.1. Для финансирования работ, Заказчик в срок не позднее трех рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, оплачивает Подрядчику авансовый платеж в размере % от стоимости демонтажных работ и материалов (согласно приложения №2) с учетом транспортных расходов. Авансовый платеж входит в общую стоимость работ.
4.2. Расчет за выполненный этап работ производится после подписания акта выполненных работ по форме №2 обеими сторонами не позднее дней после подписания акта. При этом Заказчик удерживает % стоимости выполненных работ до окончания работ. Удержанные суммы выплачиваются при окончательном расчете за выполненные работы.
4.3. Окончательный расчет производится после подписания обеими сторонами акта приема-сдачи работ, не позднее дней после подписания акта.
4.3. В случае наличия у Заказчика обоснованных претензий по качеству предъявленной работы, Подрядчик обязан устранить недостатки и дефекты за свой счет, если эти недостатки и дефекты не являются следствием применения некачественных материалов, предоставленных Заказчиком. Наличие недостатков и дефектов, а также сроки и порядок их устранения определяется двусторонним актом Заказчика и Подрядчика.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
5.1. Гарантии качества работы Подрядчика, предусмотренные действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ, распространяются только на результаты работ, выполняемых Подрядчиком и привлеченными им третьими лицами в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.2. Подрядчик гарантирует: Высокое качество всех производимых им на Объекте работ.
5.3. Гарантийный срок на результаты работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, устанавливается – с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных Подрядчиком работ.
5.4. В случае обнаружения в пределах предусмотренного п.5.3 гарантийного срока, недостатков (дефектов), которые обусловлены ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязан устранить такие недостатки за свой счет в согласованные с Заказчиком в письменном виде сроки.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут материальную ответственность в соответствии с действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ.
6.2. Подрядчик несет полную ответственность за ущерб, нанесенный третьим лицам в связи с производством работ по настоящему Договору, если такой ущерб является следствием ненадлежащего выполнения им своих обязательств.
6.3. В случае нарушения сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает штрафные санкции в размере % от стоимости незаконченных работ, но не более % от сметной стоимости Договора. В случае нарушения сроков оплаты работ, Заказчик уплачивает штрафные санкции в размере % от стоимости неоплаченных работ, но не более % от сметной стоимости Договора.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия на территории исполнения Договора, гражданские волнения, эпидемии, стихийные бедствия и другое.
7.2. Наступление обстоятельств по п.7.1 должно быть надлежащим образом удостоверено компетентными органами государственного или местного управления.
7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства в силу форс-мажорных обстоятельств, должна письменно известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в течение дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств. При отсутствии такого извещения эта сторона не может ссылаться на наличие таких обстоятельств.
7.4. Если форс- мажорные обстоятельства действуют на протяжении подряд, настоящий Договор может быть расторгнут сторонами путем письменного уведомления другой стороны, при этом стороны обязаны произвести взаиморасчеты, исключающие претензии друг к другу.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут иметь место в процессе исполнения сторонами настоящего Договора, стороны разрешают путем переговоров, а при невозможности достижения согласия – в арбитражном суде г. .
8.2. По взаимному согласованию сторон для разрешения возникших споров и разногласий, в качестве третьих лиц, могут быть привлечены представители компетентных организаций, разъяснения которых по спорным вопросам могут быть признаны сторонами исчерпывающими. Расходы по привлечению таких лиц для разрешения спорных вопросов несет сторона, доводы которой будут признаны неверными.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по взаимному письменному соглашению сторон на условиях, предусмотренным действующим законодательством РФ.
9.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае остановки Заказчиком выполнения работ по настоящему Договору по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок более одной недели.
9.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным п.п.9.1-9.4., обязана направить другой стороне соответствующее письменное уведомление.
9.4. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п.п. 9.3. и 9.4., каждая из сторон должна компенсировать другой стороне все фактические произведенные в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору затраты, в том числе возвратить денежные средства.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.
10.2. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен. Любые изменения и дополнения настоящего Договора имеют силу только в том случае, если они согласованы сторонами и оформлены в письменном виде.
10.3. В процессе действия настоящего Договора стороны руководствуются законодательством РФ. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменениях законодательства, которые могут существенно повлиять на выполнение условий настоящего Договора.
10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик Регистрация: Почтовый адрес: Паспорт серия: Номер: Выдан: Кем: Телефон:
Подрядчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:
Из этой статьи вы узнаете:
- Услуги на какой ремонт квартиры чаще всего заказывают
- Какие виды услуг по ремонту квартиры различают
- Сколько они стоят
- У кого заказать услуги по ремонту квартиры
- Как выбрать исполнителя
- Что учесть в договоре на оказание услуг по ремонту квартиры
Ремонт в доме в Москве - дело очень ответственное и не каждый может самостоятельно его выполнить. Поэтому спрос на услуги по ремонту квартиры всегда будет высоким. Фирм по ремонту и отделке жилища тоже немало. Конкуренция в этой сфере серьезная. И компаниям, занимающимся ремонтом, чтобы удержаться на рынке и привлечь клиентов, приходится постоянно расширять сферу своей деятельности, гарантировать качество и оперативность работ. Для этого нужны высококвалифицированные работники. На что следует обратить внимание в вопросе выбора фирмы по оказанию услуг по ремонту квартир, читайте ниже.
Какие услуги по ремонту квартиры вы хотите заказать
Прежде чем определиться с заказом конкретной услуги по ремонту квартиры, следует хорошо разобраться, что конкретно вам нужно. В противном случае вы рискуете затянуть с ремонтом надолго или повторить этот процесс заново. Для начала выясните, какие виды ремонта квартир существуют. Это не трудно, предложения, как правило, однотипны.
Вы увидите, что выбор видов ремонта большой. Как не ошибиться и выбрать необходимую именно вам услугу? Обращайтесь за советами к специалистам-профессионалам в компаниях по оказанию услуг ремонта квартир и домов или же посоветуйтесь с знакомыми, которые недавно решали подобную проблему.
Косметический ремонт квартиры
Есть различные варианты ремонта в квартире, из них бюджетный вариант – косметический. Кардинально изменить вид квартиры при помощи косметического ремонта вы, конечно, не сможете, но обновить жилище получится. Такой вид ремонта означает качественное выполнение отделочных работ, не меняющих общую планировку, ключевые электро- и водосистемы в квартире.
Основная цель косметического ремонта – визуально изменить пространство помещения за счет исправления дефектов отделки, появившихся в процессе его эксплуатации. Наиболее востребованные услуги в косметическом ремонте: окраска или оклейка стен и потолков, выравнивание поверхностей, монтаж и демонтаж плинтусов, полов и напольных покрытий. Иногда это обновление сантехники.
Косметический ремонт обновляет визуально помещение с минимальными финансовыми и временными затратами. С таким видом ремонта возможно справиться самостоятельно.
Капитальный ремонт квартиры
Такая услуга, как капитальный ремонт квартир, гораздо труднее и стоимость ее будет в разы больше. При проведении такого типа ремонта обычно изменяются важные конструкции помещения. Например, происходит замена канализационных и водопроводных труб, электропроводки. Сюда же относится демонтаж и монтаж окон и дверей.
Кроме того, в капитальный ремонт входят малярно-штукатурные работы, а также кардинальные изменения в оформлении помещения: создание арки вместо традиционного дверного проема, формирование ниш.
Самостоятельно заниматься капитальным ремонтом очень сложно, не каждый решится на такой шаг: это займет много времени, финансов и сил. Поэтому планируется капремонт заранее, с учетом длительности выполнения работ. В перспективном плане обдумывается каждый шаг, вплоть до того, где вы будете проживать во время ремонтных работ.
Ремонт квартиры с перепланировкой
Перепланировка квартиры – серьезное и ответственное решение, предполагающее выполнение работ с изменением плана помещения. Это очень большая и зачастую долгая работа, так как переделка коммуникаций, перегородок, стен – дело непростое.
Для капитального ремонта квартиры, включающего перепланировку, требуется специальное разрешения от определенных инстанций. Разработав проект нового плана вашего жилища, вы сможете сделать его максимально удобным для себя. Несколько комнат возможно будет объединить в студию, выполнив зонирование помещения для работы и отдыха либо, напротив, разбить их на несколько комнат.
Евроремонт квартиры
История слова «евроремонт» тянется с конца 20 века. В 90-е годы под этим понятием подразумевали ремонт в соответствии с европейскими стандартами качества с применением только дорогих импортных материалов. На сегодняшний день значение этого слова изменилось. Евроремонт помещения – это, по сути, обычный ремонт, но с обязательным применением современных качественных материалов и оборудования, новейших технологий, по уникальному проекту. Без дизайнера-профессионала здесь не обойтись.
Дизайнер продумает деление квартиры на зоны. Евроремонт поможет заказчику оригинально преобразить помещение, сделать его комфортным, красивым и непохожим на другие.
Евроремонт квартиры планируется только в том случае, если у заказчика высокий уровень требований к ремонту квартиры, имеется задача значительного преображения помещения.
Евроремонт поможет избавиться хозяину квартиры от недостатков, например, изменить систему коммуникаций, освещения, сделать перепланировку. Сюда же включается разработка цветовых и фактурных решений в интерьере помещения. Дизайнерский проект евроремонта помещения гарантирует качество.
Стоимость услуг по ремонту квартиры типа «евроремонт» будет значительно превышать стоимость капитального, потому что в этом случае будут использованы качественные материалы с высокой стоимостью. Работы будут тоже дороже в силу того, что необходим целый ряд подготовительных работ.
Виды услуг по ремонту квартиры
Услуги по ремонту ванной комнаты
Пожалуй, наиболее дорогой ремонт будет в ванной комнате. В типовых квартирах ванные комнаты похожи между собой, и немногие осознают, что данное помещение можно оформить оригинально. Добавив архитектурные арки, ниши, создав дополнительные перегородки, сделав уникальную подсветку стен, потолков, используя мебель и оборудование под индивидуальный заказ, вы получите шикарную ванную, которой позавидуют многие.
Услуги по ремонту санузла
В перечень услуг мастера по ремонту квартир входит и ремонт санузла. Обычно он включает замену канализационных труб и унитазов. А если ваш санузел совмещенный, то и установка ванн и душевых кабин, раковин, ванн, сантехнических приборов. Специалисты, которые оказывают услуги по ремонту сантехники в квартире, помогут вам не только с доставкой и установкой оборудования, но и с выбором техники и подходящих материалов с учетом ваших запросов. Конечно, если не планировали грандиозного изменения помещения санузла, то достаточно просто ограничиться заменой сантехники.
Услуги по ремонту коридора
Коридор - первое помещение при входе в квартиру, на него обращается особое внимание. Привлекательный современный вид и впечатлит гостей, и будет радовать хозяев. Цель ремонта данного помещения, как правило, - красота, удобство, оригинальное решение. В организации этого пространства имеют значение ровные стены и пол, красивая мебель, яркое освещение. К материалам, которые используются в ремонте коридора, предъявляются повышенные требования к износостойкости, устойчивости к воздействию влаги и агрессивных веществ, возможности очистки от загрязнений.
Услуги по ремонту кухни
Кухня - особая зона, здесь повышенная влажность, испарения жиров, она чаще других подвергается уборке и дезинфекции. Поэтому и в ремонте кухни важно учитывать эти особенности. Материалы для отделки должны быть устойчивы к механическим воздействиям, частому мытью моющими и дезинфицирующими средствами. А значит, бумажные обои, уместные для спальни, в кухне лучше не использовать.
Услуги по ремонту комнат
Можно воспользоваться услугами дизайнера в ремонте квартиры. Ремонт любого помещения квартиры может включать в себя отделочные работы:
- пола : демонтаж старых полов, настил линолеума, монтаж плинтуса, укладка паркетной доски или ламината, окраска дощатого пола, подсыпка керамзита и т.д.;
- стен :частичное выравнивание поверхностей, оклейка или покраска, обшивка панелями и т.д.;
- потолка :грунтовка, покраска, обшивка или монтаж, установка натяжных потолков и т.д.
- других частей интерьера : демонтаж и монтаж окон и дверных полотен и т.д.
Для ремонта гостиной дизайнеры предлагают широкий выбор и многообразие стилей интерьера. Основная задача ремонта спальни - создание атмосферы, способствующей релаксации. Для этого в данном помещении рекомендуется применение спокойной цветовой гаммы и теплого освещения. В комнате для детей главное условие - безопасность, для дизайнера важно найти золотую середину между ярким решением и экологическими материалами.
Услуги по ремонту балкона или лоджии
Заказывая ремонт лоджии, хозяева могут иметь в виду как отделочные работы, так и полную переделку пространства. Возможно расширение территории квартиры за счет лоджии. Таким способом вы сможете увеличить обеденную зону, создать уютный деловой кабинет, комнатку отдыха или же преобразовать ее в зимний сад. Для реализации этих мечтаний в реальность предстоит выполнить определенный ряд работ по утеплению, внешней и внутренней отделке, установке радиаторов, обогревателей, укладке теплого пола. Дополнительно понадобится монтировать электрическую проводку и, возможно, другие работы.
Услуги по ремонту пола
Планируя заказать услуги по ремонту пола в квартире, изучите виды напольных покрытий.
Современный рынок товаров представляет огромнейший спектр напольных покрытий: ламинированных, паркетных, рулонных (ковролин, линолеум), дощатых, керамических и т.д.
Чтобы осуществить верный выбор, следует продумать каждую деталь, учесть специфику помещения, для которого выбирается напольное покрытие. К примеру, в ванную комнату, кухню и прихожую можно закупить керамическую плитку или керамогранит. Материал устойчив к уборке, плитка огнеупорная и влагостойкая. Но в детской комнате или спальне пол из такого материала не делают: материал холодный, неуютный. Пол всегда подвержен различным нагрузкам, а значит, выбирая напольное покрытие, прежде всего постарайтесь учесть технические характеристики материала, чтобы они соответствовали типу выбранного помещения. Главное в ремонте полов - гарантия прочности, практичность, долговечность.
Отдельное слово о наливном поле. Это наиболее модный способ изготовления полов. Его так назвали из-за особенного способа укладки, основное действие не настил, а жидкая заливка. Поэтому наливной пол имеет и другое название - «жидкий линолеум». Визуально наливной пол похож на линолеум, но в цветовом решении кардинально выигрывает, так как линолеум по большей части представлен в спокойных и нейтральных оттенках. Наливной пол открывает широкие возможности для творчества: 3D рисунки, ручная роспись, компьютерная графика, использование для декорирования любых дополнительных материалов. Наливные полы практичны тем, что могут быть использованы абсолютно во всех типах помещений.
Услуги по ремонту потолка
В интерьере любого помещения оформление потолка играет немаловажную роль. Широкий ассортимент материалов для отделки потолков открывает простор творчеству, позволяет оформить комнату в различных стилях. Обшивка деревом, гипсокартоном, пластиком, Армстронг-потолки, натяжные, реечные, оклейка обоями или тканями, мозаика или роспись с элементами лепнины – вариации и способы отделки существуют на любой вкус. Комбинация различных типов потолочных покрытий позволит выполнить уникальный дизайн-проект, в том числе и для выделения особых зон в комнате.
Услуги по ремонту стен
Ремонт стен содержит ряд работ: зачистка и выравнивание участков и целой поверхности стены, утепление, звукоизоляцию. Изменение фактуры стеновой поверхности позволит изменить квартиру: она станет уютнее, красивее и функциональнее. Декорирование стен в комнате имеет огромное значение и имеет не только эстетическую функцию, но и придает соответствие избранному стилю, кроме того способствует визуальному изменению пространства. Можно зрительно уменьшить или увеличить часть или целиком помещение. Предложения услуг по ремонту квартир могут быть разными, и от вашего желания зависит будете вы заказывать полный объем услуг по ремонту стен или вам достаточно выровнять стены перед оклейкой.
Штукатурные работы
Штукатурка – это отделочный материал с защитной функцией. Штукатурка представляет собой специальный раствор для заделывания швов, трещин, выравнивания поверхностей или придания им уникальной структуры. Она считается отличным теплоизолятором. Оштукатурить можно различные по фактуре поверхности: бетонные, кирпичные, металлические, деревянные. Штукатурка может стать как основой для последующей декоративной отделки, так и самостоятельным видом покрытия.
Штукатурка для декорирования поверхностей поможет воплотить в жизнь интересные решения как во внутренней, так и во внешней отделке. Иногда ее так и называют «декоративная штукатурка». Стоит она недешево, но тем не менее востребована на рынке товаров. Ведь с ее помощью можно выполнить различные рельефные и барельефные изображения, модный мокрый фасад, она отличается декоративными, звуко- и теплоизоляционными, пожаробезопасными и другими свойствами.
Малярные работы
Малярные работы предполагают окраску различных конструкций здания. Они являются завершающим этапом всех строительных работ. Этот вид финишной отделки помещения улучшает эстетический вид, способствует защите конструкций от износа. Кроме того, малярные работы улучшают санитарно-гигиенические условия помещений.
При производстве малярных работ необходимо выполнять требования санитарных норм и правил.
Плиточные работы
Керамическая плитка используется человеком в качестве строительного материала уже не одно тысячелетие. В прошлом данный отделочный материал очень дорого стоил, и отделка помещений плиткой говорила о материальном достатке хозяина. Сегодня она стала доступной для всех независимо от уровня доходов, но популярности своей не потеряла.
Современная керамическая плитка - это экологически чистый материал, изготовленный на высококачественном оборудовании из различных сортов глины с примесью разных натуральных компонентов. Новейшие технологии позволили усовершенствовать технические характеристики плитки: усилили ее прочность, повысили практичность и безопасность, разнообразили фактуру и оттенки. Узнав все свойства керамоплитки, вы можете определиться с выбором.
Услуги по разработке дизайн-проекта интерьера
Работа дизайнера входит в набор услуг компании по ремонту квартир.
Дизайн-проект интерьера - это регламент, четко прописывающий всю информацию для исполнения ремонта.Предложения заказчика, профессиональная организация пространства, варианты расположения мебели, стиль и цветовое решение помещений, строительные материалы – все это должно быть отражено в дизайнерском проекте. У специалистов, оказывающих подобные услуги, вы сможете сделать заказ дизайн-проекта по вашим требованиям. Стандартные сроки исполнения обычно - 1-5 дней.
Услуги по замене электропроводки
Если вы хотите изменить расположение розеток, их количество, то вам потребуется и замена электрической проводки. Без этого вида ремонтных работ вы не обойдетесь и в случае большого процента износа проводки или в целях безопасности при установке большого количества электрооборудования.
Специалисты-электрики заменят вам электрическую проводку, установят и подключат новые электроприборы, а также выполнят другие электромонтажные работы.
Услуги по замене труб водоснабжения
Заменить водопроводные трубы - непростое дело. Сантехнические работы обычно поручаются специалистам, ведь любое ошибочное действие во время самостоятельного монтажа может привести к дорогостоящему ремонту целой квартиры. Профессионалы своего дела окажут услуги по проектированию и монтажу водопровода с соблюдением всех правил и норм и гарантией качества. Сантехники выполнят следующие виды работ: замена труб водоснабжения, смесителей, фильтров, монтаж душевых кабин, раковин, ванн, унитазов, радиаторов и другого оборудования для ванных комнат и кухни.
Услуги по установке дверей (железных и межкомнатных)
Многие профессионалы, предоставляющие услуги по ремонту квартир, продают и устанавливают межкомнатные двери российских и зарубежных производителей. В рекламных каталогах вы можете увидеть образцы и характеристики продукции. В зависимости от дизайнерских решений можно выбрать различные варианты: установку раздвижных дверей, дверей-купе, дверей с другими сложными конструкционными особенностями, а также богатый выбор материалов, из которых они выполнены.
Фирмы, как правило, предлагают и установку входных дверей из стали повышенной надёжности. Такую дверь невозможно подцепить домкратом или ломом (в закрытом виде у двери нет выступающих граней), нельзя распилить шлиф-машиной (увязает диск) или вскрыть автогеном. Скрытые петли и противосъемные упоры не дают возможности снять дверь с петель. Специалисты качественно и быстро выполняют сборку и дадут гарантию качества на дверь и замки.
У кого заказывать услуги по ремонту и отделке квартир
В народе считается: если хочешь, чтобы дело было сделано хорошо, делай его сам. Но, вероятно, в современном обществе эта поговорка не всегда работает. Обычные бумажные обои сменили жидкие, часто используется в отделке комбинация различных материалов. Потолочная плитка уходит в прошлое, ее вытесняют натяжные потолки, все чаще покупатели отдают свое предпочтение ламинату. Современные строительные материалы требуют соблюдения определенных технологий, что не всегда оказывается возможным для рядового потребителя. А для проведения таких работ, как замена электропроводки и сантехники, нужна еще и соответствующая квалификация. В современном ремонте квартир требуется квалифицированная помощь. И даже если мастеров на все руки достаточно, то, к сожалению, лишнего времени, сил и нервов – нет. Кто и как нам сможет помочь?
Свои услуги предлагают как отдельные группы рабочих, так и специализированные компании. Некоторые предлагают свою помощь неофициально - это частные услуги по ремонту квартир, себестоимость таких работ будет немного дешевле. Другие же оформят договор с предоставлением гарантий, но ремонт вам обойдется дороже.
Не совершайте необдуманных поступков. Если хотите нанять рабочих, попробуйте предварительно ознакомиться с отзывами об их работе от предыдущих клиентов. Желательно увидеть и саму работу, если это, конечно, окажется возможным. Этим вы заручитесь, что ваша квартира не будет первой опытной работой безо всяких гарантий, наудачу. Или что работники не исчезнут, получив аванс. Но главное: качество проверить придется вам лично. А это не так уж и просто, если человек не обладает специальными знаниями. В этом смысле официальная строительная компания пусть и дороже, но зато гораздо надежнее. Заказывать услуги по ремонту квартиры недорого или подороже – решать вам.
Как выбрать фирму, у которой заказать услуги по ремонту квартиры
При условии, что вы доверились строительной фирме, вначале ознакомьтесь с ее послужным списком. Посмотрите, сколько лет она уже находится на строительном рынке. Внушающий доверие срок – от трех лет. За это время можно и «руку набить», и репутацию заслужить.
Обычно, поиск фирм начинается с сайта услуг ремонта квартир, так как это визитка компании. Обратите внимание на такие детали:
- Отлично, если на сайте имеется возможность получить первичную консультацию онлайн. Значит, фирма не экономит на консультанте, следовательно, заинтересована в клиенте.
- На сайте представлена доступная подробная информация о деятельности, выложены образцы работ, выполненных для предыдущих клиентов. Особенно впечатляют и внушают доверие ролики, снятые непосредственно во время ремонта. При отсутствии электронного подтверждения качества работы не лишним будет запросить портфолио. Если же вам не будет предоставлено никаких фактов, подтверждающих выполнение работ, то это повод задуматься: имеется ли на самом деле опыт работы у этой фирмы, не мошенники ли это.
- Часто на сайтах строительных компаний можно увидеть вымышленные отзывы на предоставление услуг по ремонту квартир от подставных клиентов: «отличная компания, сделали ремонт в лучшем виде, рекомендую». Будьте бдительны, не верьте хвалебным речам. Вероятнее всего, это рекламный ход. Как говорится в народе: доверяй, но проверяй.
- В разделе о сотрудниках можно узнать уровень их квалификации, стаж работы . Компании, оформившие данный раздел, заслуживают уважения. И наоборот, его отсутствие - повод задуматься. Возможно, штат сформирован из низкоквалифицированного персонала или же не все в порядке с официальным оформлением работников. О гарантии качества ремонта такой фирмой не может быть и речи. Обращаясь в такую компанию, вы рискуете быть обманутыми в своих ожиданиях.
- И конечно же, главное, без чего точно не обойтись – это прайс-лист . Зачастую фирма вместо расценок на услуги дает номер, по которому можно получить все справки. Это означает только одно: фирма скрывает истинную цену и называет их вам по ходу разговора, ориентируясь на уровень вашей осведомленности и толщину кошелька. Уважающая себя компания никогда не пойдет на такой обман.
- Интересный момент – наличие сертификатов, профессиональных достижений. Получить признание на рынке товаров и услуг непросто. И добросовестный подрядчик не будет ставить под удар свой имидж.
- Наличие обратной связи и оперативности ответов дает возможность фирме повысить качество обслуживания. Если такая связь отсутствует, означает незаинтересованность исполнителя вашим мнением.
Изучив ряд сайтов компаний по оказанию ремонтных услуг, вы наверняка выделите для себя 2-3 лучших на ваш взгляд. Следующим шагом с вашей стороны будет поездка в офис строительной фирмы. Там в первую очередь запросите лицензию на проведение ремонтно-строительных работ и другие регистрационные документы. Организации, не предоставившие документы либо отказавшиеся вас принять, сразу исключайте из своего списка доверенных лиц.
После того как вы определились для себя с выбором фирмы, приглашайте представителей для составления смет. Обратите внимание, что у некоторых компаний эта услуга платная. Если во время общения по телефону или непосредственно в фирме вам уверенно и точно назовут стоимость планируемого ремонта, задумайтесь. Ведь, не видя квартиры, ее планировки, площади очень сложно определить цену ремонта за квадратный метр. Расценки, определенные таким образом, будут расти по мере ремонта, или же вас обманывают, заведомо неоправданно завышая цену.
Посещение и осмотр квартиры и обсуждение деталей – обязательный этап. Единственное, на что можно ориентироваться – примерный диапазон цен.
Сколько стоят услуги по ремонту квартиры
Стандартных цен на ремонтные работы в квартире не существует. Все зависит от очень многих факторов: состояния поверхностей, уровня изношенности, индивидуальных сложностей и, конечно же, расходных материалов. Смета индивидуальна, и ценовой диапазон на одни и те же услуги в разных квартирах и для разных заказчиков может сильно колебаться.
К примеру, оклейка виниловых обоев на флизелиновой основе выполняется быстрее за счет большей ширины рулона. Но качество работы от скорости не ухудшается. А вот с бумажными (не на бумажной основе, а полностью бумажными) обоями все наоборот. Их ширина не больше полутора метров. Во-первых, обои более узкие, а во-вторых, всем известно свойство материала - набухать от воды, и, как следствие, состыковка швов выполняется с большим усилием. Понятно, скорость выполнения оклейки бумажных обоев будет низкой. И еще одним фактором, влияющим на цену услуги ремонта квартиры, будет наличие или отсутствие узора на обоях (придется подгонять рисунок, потребуется большая длина обоев).
Любая уважающая себя фирма, предлагающая услуги по ремонту жилища, на официальном сайте организации опубликует прейскурант. А вы изучите их еще в процессе поиска компании.
Договор на оказание услуг по ремонту квартиры
Важный момент - заключение договора со строительной компанией . Не спешите. Внимательно изучите документ, перечитайте все пункты договора (а по возможности посоветуйтесь с юристом). После заключения договора вы уже ничего не сможете изменить. А ведь в нем отражены моменты, которые, в случае недобросовестной работы гарантируют возврат ваших денег.
Материал для скачивания:
К договору в обязательном порядке прилагаются договор подряда, смета, ресурсная ведомость, план квартиры до и после перепланировки, дизайн-проект, график проведения работ, техническая документация (схема разводки электропроводки, системы кондиционирования, отопления и сантехники с полным расчетом).
Строительная фирма обязана заключать договор с детальным описанием обязательства сторон, правил платежей, сроков выполнения работ и штрафных санкций.
Сотрудничать с Компанией «Мой ремонт» – это надежно и престижно. Специалисты, работающие здесь, – это профессионалы высочайшего уровня. Компания "Мой Ремонт" работает по всей Москве и Московской области.
Боитесь, что начав ремонт, он никогда не закончится?
С компанией "Мой ремонт" такого не произойдёт.
Мы гарантируем:
- Четкие сроки. Вернем 5% от суммы заказа за каждый день просрочки;
- Гарантию качества. Все непредусмотренные расходы компенсируются за свой счет;
- Фиксированную смету. Стоимость работ не увеличится. Сразу фиксируем цену в договоре;
- Рассрочку 0%. Без первоначального взноса. Начните ремонт прямо сейчас;
- Бесплатный дизайн-проект. Дизайн-проект и 3D визуализация вашей квартиры.
Закажите звонок и узнайте стоимость Вашего ремонта!
Заказать звонок